Rechtsprechung
BGH, 27.11.2013 - VII ZR 371/12 |
Volltextveröffentlichungen (15)
- rechtsprechung-im-internet.de
§ 307 Abs 1 BGB, § 341 BGB, § 543 Abs 2 ZPO
Streit um die Verwirkung einer Vertragsstrafe bei Überschreitung des Fertigstellungstermins für Bauleistungen: Eigenständige Inhaltskontrolle für eine bezugnehmende Formularklausel; Revisionszulassung wegen vereinzelter Abweichung von Oberlandesgerichten von der ... - IWW
- JLaw (App) | www.prinz.law
- Wolters Kluwer
Eigenständigen Inhaltskontrolle bei Bezugnahme einer Vertragsstrafenklausel auf eine weitere Klausel
- zip-online.de(Leitsatz frei, Volltext 3,90 €)
Zur Inhaltskontrolle einer Vertragsstrafenklausel mit Bezugnahme auf Fertigstellungsfrist in zweiter Klausel
- grundeigentum-verlag.de(Abodienst, Leitsatz frei)
Trennbare Vertragsstrafenregelung; Zulassung der Revision bei Abweichung von gefestigter Rechtsprechung; Vertragsstrafenversprechen im Bauvertrag; Summierungseffekte; Konventionalstrafe; Terminüberschreitung; Fertigstellungstermin
- Betriebs-Berater
Vertragsstrafenklausel wegen der strafbewehrten Fristen
- rewis.io
Streit um die Verwirkung einer Vertragsstrafe bei Überschreitung des Fertigstellungstermins für Bauleistungen: Eigenständige Inhaltskontrolle für eine bezugnehmende Formularklausel; Revisionszulassung wegen vereinzelter Abweichung von Oberlandesgerichten von der ...
- rechtsportal.de(Abodienst, kostenloses Probeabo)
BGB § 307 Abs. 1; ZPO § 543 Abs. 2
Eigenständigen Inhaltskontrolle bei Bezugnahme einer Vertragsstrafenklausel auf eine weitere Klausel - datenbank.nwb.de
- ibr-online(Abodienst, kostenloses Probeabo, Leitsatz frei)
Vertragsstrafe: Trennung von Einzel- und Fertigstellungsfrist
- juris(Abodienst) (Volltext/Leitsatz)
Kurzfassungen/Presse (5)
- Rechtslupe (Kurzinformation/Zusammenfassung)
Abweichen von der gefestigten Rechtsprechung
- Rechtslupe (Kurzinformation/Zusammenfassung)
Fertigstellungsfrist und Vertragsstrafenklausel
- wolterskluwer-online.de (Kurzinformation)
Trennbare Regelung einer Vertragsstrafe kann eigenständiger Inhaltskontrolle unterzogen werden
- Betriebs-Berater (Leitsatz)
Vertragsstrafenklausel wegen der strafbewehrten Fristen
- Wolters Kluwer (Kurzinformation)
Trennbare Regelung einer Vertragsstrafe kann eigenständiger Inhaltskontrolle unterzogen werden
Besprechungen u.ä. (2)
- ibr-online(Abodienst, kostenloses Probeabo) (Entscheidungsbesprechung)
Vertragsstrafen auf Zwischen- und Endtermine sind getrennt zu beurteilen! (IBR 2014, 70)
- ibr-online (Entscheidungsbesprechung)
Muss Revision zugelassen werden, wenn OLG vereinzelt von gefestigter BGH-Rechtsprechung abweichen? (IBR 2014, 1194)
Verfahrensgang
- LG Hamburg, 07.01.2010 - 409 HKO 88/09
- OLG Hamburg, 02.03.2012 - 12 U 2/10
- BGH, 27.11.2013 - VII ZR 371/12
Papierfundstellen
- NJW 2014, 456
- ZIP 2014, 176
- MDR 2014, 147
- NZBau 2014, 100
- BauR 2014, 550
- ZfBR 2014, 235
Wird zitiert von ... (27) Neu Zitiert selbst (7)
- BGH, 14.01.1999 - VII ZR 73/98
Inhaltskontrolle einer Vertragsstrafenregelung; Berufung auf fehlendes …
Auszug aus BGH, 27.11.2013 - VII ZR 371/12
Wird in einer Vertragsstrafenklausel wegen der strafbewehrten Fristen auf eine weitere Klausel Bezug genommen, in der die Fertigstellungsfrist neben anderen Fristen gesondert aufgeführt ist, so liegt insoweit eine trennbare Regelung der Vertragsstrafe vor, die einer eigenständigen Inhaltskontrolle unterzogen werden kann (Bestätigung von BGH, Urteil vom 14. Januar 1999, VII ZR 73/98, BauR 1999, 645).Dieser hält sie stand (BGH, Urteil vom 14. Januar 1999 - VII ZR 73/98, BauR 1999, 645, 646 f.; Urteil vom 18. Januar 2001 - VII ZR 238/00, BauR 2001, 791, 792 = NZBau 2001, 257).
Das OLG Jena (BauR 2003, 1416) zitiert zwar die Entscheidung des Senats vom 14. Januar 1999 - VII ZR 73/98, befasst sich jedoch nicht mit der Frage, ob die Vertragsstrafe für die Endtermine einer eigenen Inhaltskontrolle zugängig ist.
- BGH, 18.01.2001 - VII ZR 238/00
Zusammenfassung von Vertragsstrafen in einer Klausel
Auszug aus BGH, 27.11.2013 - VII ZR 371/12
Dieser hält sie stand (BGH, Urteil vom 14. Januar 1999 - VII ZR 73/98, BauR 1999, 645, 646 f.; Urteil vom 18. Januar 2001 - VII ZR 238/00, BauR 2001, 791, 792 = NZBau 2001, 257).Das hat der Bundesgerichtshof bereits bejaht (BGH, Urteil vom 18. Januar 2001 - VII ZR 238/00, BauR 2001, 791, 793 = NZBau 2001, 257).
- OLG Naumburg, 15.11.2011 - 1 U 51/11
Nacherfüllung beim Bauvertrag: Umfang der Mängelbeseitigungspflicht; Ersatz von …
Auszug aus BGH, 27.11.2013 - VII ZR 371/12
Auch die Entscheidung des OLG Naumburg (NZBau 2012, 237) erwähnt nicht die Rechtsprechung des Senats, wobei nach dem Inhalt der Entscheidung offen bleibt, ob überhaupt eine Vertragsstrafe für die Überschreitung des Fertigstellungstermins geltend gemacht worden ist.
- OLG Nürnberg, 24.03.2010 - 13 U 201/10
Bauvertrag: Wirksamkeit einer Vertragsstrafenregelung bei Verzug des Unternehmers
Auszug aus BGH, 27.11.2013 - VII ZR 371/12
Gleiches gilt für die Entscheidung des OLG Nürnberg (BauR 2010, 1591 = NZBau 2010, 566). - BGH, 23.01.2003 - VII ZR 210/01
Zur Wirksamkeit von Vertragsstrafen in Bauverträgen
Auszug aus BGH, 27.11.2013 - VII ZR 371/12
Der Höchstbetrag von 10 % der Bruttoauftragssumme sei nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs nicht überhöht, wenn die Vereinbarung - wie hier - vor Bekanntwerden der Entscheidung des Bundesgerichtshofs vom 23. Januar 2003 - VII ZR 210/01, BGHZ 153, 311 getroffen worden sei. - BGH, 08.07.2004 - VII ZR 24/03
Formularmäßige Vereinbarung einer Vertragsstrafe mit einer Obergrenze von 10 %; …
Auszug aus BGH, 27.11.2013 - VII ZR 371/12
dd) Einen Klärungsbedarf gibt es auch nicht zu der Frage, ob die Vertragsstrafe in vor dem 30. Juni 2003 geschlossenen Verträgen (vgl. dazu BGH, Urteil vom 8. Juli 2004 - VII ZR 24/03, BauR 2004, 1609 = NZBau 2004, 609) mit einem Tagessatz von 0, 2 Prozent und einem Höchstsatz von 10 % der Bruttoauftragssumme vereinbart werden kann. - OLG Jena, 10.04.2002 - 7 U 938/01
Formularmäßige Vereinbarung einer Vertragsstrafe für die Überschreitung von …
Auszug aus BGH, 27.11.2013 - VII ZR 371/12
Das OLG Jena (BauR 2003, 1416) zitiert zwar die Entscheidung des Senats vom 14. Januar 1999 - VII ZR 73/98, befasst sich jedoch nicht mit der Frage, ob die Vertragsstrafe für die Endtermine einer eigenen Inhaltskontrolle zugängig ist.
- OLG Karlsruhe, 21.12.2018 - 8 U 55/17
VOB-Vertrag: Einrede des nichterfüllten Vertrags wegen Sachmängeln bei …
Das ist zu bejahen, wenn die Vertragsstrafe für die Überschreitung des Fertigstellungstermins nach der Vertragsgestaltung eine eigenständige Regelung darstellt, die inhaltlich, optisch und sprachlich von der Vertragsstrafe für die Überschreitung sonstiger Termine getrennt ist (BGH, Beschluss vom 27.11.2013 - VII ZR 371/12 -, juris Rn. 7). - BGH, 15.02.2024 - VII ZR 42/22
Auftragssumme als Bezugsgröße: Vertragsstrafenklausel unwirksam!
Als solche kann sie einer eigenen Inhaltskontrolle unterzogen werden (vgl. dazu BGH, Beschluss vom 27. November 2013 - VII ZR 371/12 Rn. 7, BauR 2014, 550 = NZBau 2014, 100;… Urteil vom 18. Januar 2001 - VII ZR 238/00, BauR 2001, 791, juris Rn. 23). - KG, 28.08.2018 - 21 U 24/16
Architektenvertrag: Darlegungs- und Beweislast hinsichtlich Werkmängeln und …
Denn der BGH hat in seiner früheren Rechtsprechung eine Obergrenze von 10 % der Bruttoauftragssumme ausdrücklich als angemessen angesehen (vgl. BGH, Beschluss vom 27. November 2013, VII ZR 371/12, Rz. 10; Urteil vom 18. Januar 2001, VII ZR 238/00, jeweils m.w.N.).Die Unwirksamkeit der Pönalisierung einer Zwischenfrist tangiert aber nicht die für sich genommen wirksame und im vorliegenden Fall allein relevante Pönalisierung des Fertigstellungstermins, beide Regelungsbausteine sind trennbar (BGH, Beschluss vom 27. November 2013, VII ZR 371/12).
- OLG Brandenburg, 09.11.2018 - 4 U 49/16
Bauvertrag: Unangemessenheit einer kumulativen Vertragsstrafenregelung
Die Vertragsstrafe für die Überschreitung des (Gesamt-)fertigstellungstermins stellt jedoch nach der Vertragsgestaltung eine eigenständige Regelung dar, die inhaltlich, optisch und sprachlich von der Vertragsstrafe für die Überschreitung der anderen in Ziffer 7 aufgeführten Termine trennbar und aus sich heraus verständlich ist, so dass die Voraussetzungen vorliegen, nach denen ein Klauselteil einer eigenen Inhaltskontrolle unterzogen werden kann (vgl. dazu nur: BGH…, Urteil vom 14.01.1999 - VII ZR 73/98 - Rn. 16; BGH, Beschluss vom 27.11.2013 - VII ZR 371/12 - Rn. 7).Die Höhe der Vertragsstrafe von 0, 2 % je Kalendertag (vgl. dazu nur: BGH…, Urteil vom 18.01.2001 - VII ZR 283/00 - Rn. 26) ist ebenso unbedenklich wie die Anknüpfung an die Bruttoauftragssumme einschließlich Nachträgen, zumal der Gesamtbetrag auf 5 % der Bruttoauftragssumme einschließlich Nachträgen begrenzt ist (BGH, a.a.O., BGH Beschluss vom 27.11.2013 - VII ZR 371/12 - Rn. 10).
- OLG Hamm, 21.12.2021 - 7 U 31/21
Leitbild der Vollkaskoversicherung; grobe Fahrlässigkeit bei Missachtung der …
Vereinzelt gebliebene, nicht nachvollziehbar begründete Entscheidungen zwingen nicht zur Zulassung der Revision (…vgl. dazu BGH Beschl. v. 6.3.2019 - IV ZR 108/18, r+s 2019, 272 Rn. 14;… BGH Beschl. v. 8.2.2010 - II ZR 156/09, NJW-RR 2010, 978 Rn. 3; BGH Beschl. v. 27.11.2013 - VII ZR 371/12, NJW 2014, 456 Rn. 9) . - OLG Hamm, 21.12.2023 - 7 U 137/23
Aussetzung; Revisionszulassung; grundsätzliche Bedeutung; Fortbildung des Rechts; …
Eine solche vereinzelte, nicht nachvollziehbar begründete Entscheidung zwingt den Senat jedenfalls nicht zur Zulassung der Revision und damit zugleich zur Abkehr vom Verfahren nach § 522 Abs. 2 ZPO (…vgl. dazu BGH Beschl. v. 6.3.2019 - IV ZR 108/18, r+s 2019, 272 Rn. 14;… BGH Beschl. v. 8.2.2010 - II ZR 156/09, NJW-RR 2010, 978 Rn. 3; BGH Beschl. v. 27.11.2013 - VII ZR 371/12, NJW 2014, 456 Rn. 9 ).Infolgedessen lassen sich über den jeweiligen Einzelfall hinaus schon keine (weiteren) Unklarheiten in der höchstrichterlichen Rechtsprechung, die eine zusätzliche Klärung durch den BGH erforderten (…vgl. hierzu BGH Beschl. v. 8.2.2010 - II ZR 156/09, NJW-RR 2010, 978 Rn. 3; BGH Beschl. v. 27.11.2013 - VII ZR 371/12, NJW 2014, 456 Rn. 9 ), feststellen.
- BGH, 16.01.2024 - VIII ZR 12/23
Staffelmiete bei Mietpreisbindung möglich?
Vielmehr ist ein zusätzlicher Klärungsbedarf in der Regel erst dann anzunehmen, wenn nicht nur einzelne Berufungsgerichte oder Literaturstimmen der höchstrichterlichen Entscheidung mit beachtenswerten Argumenten widersprechen, mit denen sich der Bundesgerichtshof noch nicht ausreichend auseinandergesetzt hat (…vgl. BGH, Beschlüsse vom 23. Februar 2017 - III ZR 390/16, juris Rn. 8; vom 27. November 2013 - VII ZR 371/12, NJW 2014, 456 Rn. 9;… MünchKommZPO/Krüger, 6. Aufl., § 543 Rn. 7;… Musielak/Voit/Ball, ZPO, 20. Aufl., § 543 Rn. 5a;… Stein/Jonas/Jacobs, ZPO, 23. Aufl., § 543 Rn. 7). - BGH, 23.02.2017 - III ZR 389/16
Bemessung der Beschwer in Verfahren nach dem Unterlassungsklagengesetz ( UKlaG ) …
Zwar kann sich auch nach Klärung einer Rechtsfrage durch den Bundesgerichtshof weiterer Klärungsbedarf ergeben, zum Beispiel wenn nicht nur einzelne Oberlandesgerichte oder Literaturstimmen der Auffassung mit beachtenswerten Argumenten widersprechen, mit denen sich der Bundesgerichtshof noch nicht ausreichend auseinandergesetzt hat (vgl. BGH, Beschluss vom 27. November 2013 - VII ZR 371/12, NJW 2014, 456 Rn. 9;… Ball in Musielak/Voit, ZPO, 13. Aufl., § 543 Rn. 5a;… MüKoZPO/Krüger, 5. Aufl., § 543 Rn. 7;… BeckOK ZPO/Kessal-Wulf, § 543 Rn. 21, Stand: 01.09.2016). - KG, 23.02.2017 - 21 U 126/16
Allgemeine Geschäftsbedingungen im Bauvertrag: Inhaltskontrolle einer …
Die Nichtigkeitsfolge dieser Regelung tangiert die Vertragsstrafe für die Nichteinhaltung des Gesamtfertigstellungstermins nicht (BGH, Urteil vom 27.11.2013, VII ZR 371/12). - OLG Köln, 09.12.2016 - 19 U 43/16
Ansprüche des Erwerbers einer Eigentumswohnung bei Schallschutzmängeln
Dies gilt nach Ansicht des Senats auch für vereinzelt gebliebene Entscheidungen anderer Oberlandesgerichte, sofern darin keine beachtenswerte Argumente entwickelt wurden, mit denen sich der Bundesgerichtshof noch nicht ausreichend auseinander gesetzt hat (vgl. BGH, Beschluss vom 27.11.2013 - VII ZR 371/12, in: NJW 2014, 456 f. m.w.N.). - OLG Frankfurt, 06.03.2023 - 29 U 115/22
Keine Kenntnis des Vertragspartners von Verstoß gegen Schwarzarbeitergesetz
- BGH, 17.10.2023 - VIII ZR 61/23
Auslegung des Begriffs der "Wohnfläche" im frei finanzierten Wohnraum …
- OLG Hamm, 02.05.2018 - 20 U 163/17
Ansprüche des Versicherungsnehmers in der privaten Krankenversicherung wegen …
- BGH, 23.02.2017 - III ZR 390/16
Bemessung der Beschwer in Verfahren nach dem Unterlassungsklagengesetz ( UKlaG ) …
- OLG Hamm, 29.07.2019 - 20 U 82/19
Ansprüche aus einem Vertrag über eine Berufsunfähigkeitszusatzversicherung
- OLG Dresden, 27.06.2019 - 8 U 2001/18
Haftung eines Kommanditisten im Insolvenzverfahren
- OLG Hamm, 08.08.2016 - 20 U 80/16
Krankheitskostenversicherung; private Krankenversicherung; MBKK; Prämien aus der …
- OLG Hamburg, 03.02.2021 - 8 U 33/20
Formularmäßiger Bauvertrag: Wirksamkeit einer Vertragsstrafenregelung mit …
- OLG Frankfurt, 22.10.2020 - 6 U 131/19
Gezielte Behinderung durch Aufstellen eines Taxis auf einem Taxihalteplatz, …
- OLG Köln, 17.01.2020 - 19 U 157/19
- OLG Frankfurt, 24.02.2023 - 21 U 95/21
Wirksamkeit einer formularmäßigen Vertragserfüllungsbürgschaft bei Kombination …
- OLG Stuttgart, 27.01.2023 - 9 U 164/22
Gründungsprüfung eines genossenschaftlichen Prüfungsverbandes; Haftung eines …
- OLG Brandenburg, 11.01.2022 - 12 U 226/20
Folgeentscheidung zu OLG Brandenburg 12 U 226/20 v. 09.11.2021
- OLG Frankfurt, 22.10.2020 - 6 U 203/19
Kein Nutzungsrecht an Taxiständen im tatsächlich-öffentlichen Straßenraum …
- OLG Nürnberg, 29.07.2021 - 13 U 453/21
Abschlagszahlungen, Schutzbereich, Sicherung einer einheitlichen Rechtsprechung, …
- OLG Köln, 15.11.2019 - 19 U 159/19
- AG Köln, 04.06.2021 - 271 C 37/21